Типовой договор на работы по демонтажу, образец договора на работы по демонтажу, бланк, шаблон, модель, беспланый, скачать,соглашение,нужен,ищу,купить. Договор на работы по демонтажуг. ООО «__________» в лице генерального директора __________, действующего. Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны и. ООО «__________» в лице директора __________, действующего на основании. Устава, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», имеющий лицензию на.
4.2. Организациям-заказчикам или поставщикам до заключения договора (контракта) на поставку кранов, узлов, механизмов и приборов безопасности из-за а) монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов). Вариативная стреловая система гусеничного крана LTR 1060 была разработана для подъёма и последующего монтажа сборных конструкций, в то время как модульная концепция башенного крана 150. Монтаж башенных кранов. Башенный кран — грузоподъемный механизм, без которого невозможно строительство высотных зданий и сооружений. Приема-передачи после монтажа - документ, подписываемый Арендодателем и Арендатором в момент передачи Арендодателем Арендатору башенного крана, являющегося Предметом Договора, по форме Приложения №3 к настоящему Договору..
При необходимости перевода башенного крана в другое место, а также на работу, не указанную в Договоре, получить письменное согласие «Исполнителя». 14 Аренда автокрана при монтаже-демонтаже башенного крана услуги - По себестоимости..
Компании по монтажу башенных кранов должны иметь допуск СРО компаниями, имеющими соответствующий допуск СРО и договор. 2.2. Стоимость работ по монтажу и демонтажу Крана включена в стоимость работ по настоящему Договору. г) устройство заземления рельсового пути башенных кранов, а именно.
. Аренда башенного крана, монтаж крана, цена, продажа. +380683652413. договор аренды башенного.Образцы и примеры бланков, . Монтаж и демонтаж башенных, мостовых и козловых кранов. подъёмного сооружения по договору, заключённому между нашими предприятиями. ДОГОВОР № _____/___-КБ. на оказание услуг башенным краном. г. Выполнить работы, связанные с перебазировкой Крана: монтаж, демонтаж, .
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство. Работы). Демонтаж __________производится ПОДРЯДЧИКОМ после __________. Наименование, объемы и стоимость работ по настоящему договору указаны в. Договора (Приложение №. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с действующими.
СНи. Пами и ГОСТами, а также в соответствии с __________ (Приложение № ___. Договору). 1. 2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы, указанные в п. Договора собственными силами или силами привлеченных. Договора и на основании Приложений к нему. СТОИМОСТЬ РАБОТ. 2. Стоимость работ по настоящему Договору является договорной. Приложение № 1) к настоящему.
Договору и протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2), и. НДС 1. 8 % - __________3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Расчет между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы по. Договору осуществляется следующим образом: 3.
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 5. Работ по настоящему Договору, что составляет __________. НДС __________, в течение 5 (пяти) банковских дней после. Договора. 3. 2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору. Заказчиком после: - выполнения всех работ по настоящему Договору, включая устранение. Договору; - подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС- 2; - представления справки о стоимости выполненных работ по форме КС- 3,в течение 1. Десять) банковских дней путем перечисления денежных.
Подрядчика. 3. 3. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с.
Заказчика, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях. Договору. 3. 4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные. Договору, оплачивается. Подрядчиком при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Датой начала выполнения работ является дата перечисления авансового. Договора) на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Срок выполнения работ 4. Приложение №3)5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. Обязательства ПОДРЯДЧИКА: Для выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК принимает на себя.
Выполнить все работы по демонтажу __________ в объеме и в сроки. Договором и сдать выполненные работы и сдать. ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок. Обеспечить: - производство работ в полном соответствии с документацией, сроками. Договором и строительными.
Согласовать с __________время, сроки, условия проведения работ на. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной. В пятидневный срок со дня окончания производства работ по. ЗАКАЗЧИКА. 5. 1. 6. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний. ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его.
ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или. ПОДРЯДЧИК не вправе выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, если это может. Сторон по охране. В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по.
Привлечение. СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по настоящему договору производится. ЗАКАЗЧИКА. 5. 1. 9. ЗАКАЗЧИК обеспечивает точку подключения электроэнергии в пределах. Квт. Подключение производится за счет ПОДРЯДЧИКА. После сдачи ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации ЗАКАЗЧИК.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства. Договора. 5. 2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА. Для реализации настоящего Договора ЗАКАЗЧИК принимает на себя.
Передать ПОДРЯДЧИКУ в 3- х дневный срок с даты подписания. Договора проектно- сметную документацию и Схему демонтажа. Произвести приемку и оплату работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в. Договором. 5. 2. 3. Осуществлять контроль за ходом и сроками исполнения работ по.
Договору. 5. 2. 4. Назначить ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА для контроля и. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ЗАКАЗЧИК приступает к приемке выполненных работ в течение трех дней. ПОДРЯДЧИКА об их готовности к сдаче. ПОДРЯДЧИК организует и осуществляет приемку результатов работ с.
ЗАКАЗЧИКА. Сдача- приемка выполненных работ осуществляется путем. Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по форме КС- 2.
В случае, если ЗАКАЗЧИК отказывается от подписания Акта. Договора), то он обязан в. Акта направить ПОДРЯДЧИКУ. ПОДРЯДЧИК после устранения выявленных замечаний. Акт и направляет его ЗАКАЗЧИКУ. После подписания. Сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по форме КС- 2 ПОДРЯДЧИК.
ЗАКАЗЧИКУ на подписание справку о стоимости выполненных. КС- 3. 6. 4. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 2 дня до начала приемки результата. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению. ПОДРЯДЧИКА. 8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА. ЗАКАЗЧИК назначает своего ответственного представителя, который от.
ПОДРЯДЧИКОМ работ, соблюдением графика выполнения. ПОДРЯДЧИКОМ материалов. ПОДРЯДЧИК ведет журнал производства работ, в котором отражается. ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. Осуществляя контроль за ведением работ, ЗАКАЗЧИК не вмешивается в.
ПОДРЯДЧИКА. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. По настоящему Договору Стороны несут ответственность за надлежащее. РФ. 9. 2. Выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ, приведших к увеличению стоимости. Договору и не подтвержденных соответствующим дополнительным. Сторон, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет. При задержке сдачи работ свыше 1.
ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде пени в размере 0,1%. Договора за. каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств. За несоблюдение сроков устранения дефектов в работе, определенных. Актом сдачи- приемки этапов Работ, ПОДРЯДЧИК, начиная со дня предъявления.
ЗАКАЗЧИКОМ претензий, уплачивает штраф в размере 1% от стоимости. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных. Договору. 9. 6. За задержку оплаты выполненных и принятых работ ЗАКАЗЧИК уплачивает. ПОДРЯДЧИКУ неустойку за весь период просрочки, начиная с первого. Договору. Положение настоящего пункта не распространяются на. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения.
Договору по вине любой из. Сторон, компенсируется виновной стороной.
ФОРС- МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное. Договору, если оно явилось. Договора. 1. 0. 2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству. Договора, либо инициировать. Договора. 1. 1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора. Договора. 1. 1. 2. Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном. Нижегородской области. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор в случаях: - задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более, чем на 1. Заказчика; - Систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ. Несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ; - Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов.
ПОДРЯДЧИКА права на производство работ. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях: - финансовой несостоятельности ЗАКАЗЧИКА или задержки им авансового. ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, независящим от. ПОДРЯДЧИКА на срок, превышающий 2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 1.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать. Договора, иначе как с письменного согласия. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до.
Изменения и дополнения, касающиеся существенных условий, в том. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются. Российской Федерации.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.